Gå til hovedindhold
UdbudsScanner
Alle udbud
TED534803-2024

400 kV-kabel onshore kabelinstallation og ilandføring Øresund 2

Ordregiver
Energinet Eltransmission A/S
Oplyst værdi / estimat
15.000.000 DKK
Frist
—
Publiceret
6.9.2024
CPV
45232200
Leveringssted (NUTS)
DK013, DNK

Dataposten opdateret . Datakilder, dækning og beregningsmetode.

Beskrivelse
Ordregiver ønsker at anskaffe graveentreprise i forbindelse med 400 kV Øresund System 2, som inkluderer installation af rør for HV-kabler samt trækning af HV-kabler. Der skal udføres tre stk. Ilandførings underboringer (offshore), samt underboringer på land. Derudover indgår fjernelse af olietank og tømning af oliekabler (3 stk.), fjernelse af gamle stålstativer, fundamenter og endetermineringer på station, frigravning af gammel overgangsmuffe. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til de tilhørende bilag

Procedure og udbudsmateriale

Oplysninger fra bekendtgørelsen kan dække flere delkontrakter. Listerne nedenfor er separate uddrag; rækkefølgen kobler ikke et kriterium til en beskrivelse eller delkontrakt. Kontrollér krav, vægtning, frister, optioner og eventuelle rettelser i originalmaterialet.

Proceduretype (kildens kode)

  • neg-w-call

Tildelingskriterier

  • Pris
  • Teknisk beskrivelse
  • Kontraktforhold

Beskrivelser af tildelingskriterier

  • Ved vurderingen af ”Pris” vil Ordregiver lægge den samlede tilbudssum til grund (evalueringsteknisk), jf. Tilbudslisten
  • Evalueringen af ”Løsningsbeskrivelse” vil bero på den foreslåede løsningsbeskrivelses indhold og detaljegrad i forhold til den udbudte opgaves omfang og kompleksitet, jf. Bilag 2 – Særlig arbejdsbeskrivelse. Ordregiver vil således evaluere i hvilket omfang den tilbudte løsningsbeskrivelse demonstrerer tilbudsgivers evne til at identificere relevante aktiviteter og udfordringer forbundet med opgaven, og hertil foreslår hensigtsmæssige metoder, værktøjer, processer og procedurer til håndtering heraf, særligt vedrørende: 1. At den valgte metode for kabel- og gravearbejder giver Ordregiver tilstrækkelig sikkerhed for opfyldelse af de krav, der er oplistet i Særlig Arbejdsbeskrivelse. 2. At den valgte metode for aktiviteter i forbindelse med udførelse af underboringer giver Ordregiver tilstrækkelig sikkerhed for opfyldelse af de krav, der er oplistet i Særlig Arbejdsbeskrivelse, jf. dok. nr. afsnit 5 og dok. nr., afsnit 9. 3. At redegørelsen underbygger at tilbudsgiver til en hver tid sikrer tørholdelse af kabel- og muffegrav og samtidig minimerer behovet for brugen af pumpe-/suge-/drænanlæg Ved vurderingen af ”Tidsplan” vil ordregiver lægge vægt på den vedlagte tidsplans detaljegrad og robusthed samt: 1. At tidsplanen fremstår realistisk og hensigtsmæssig, samt følger bygherrens tidsplan 2. At kritiske aktiviteter er placeret hensigtsmæssigt i forløbet, herunder at der er en klar identifikation og synliggørelse af kritisk vej 3. Tilbudsgiver metode til at indhente eventuelle forsinkelser 4. Hvordan tilbudsgiver sikrer den ønskede fremdrift på 2 sektioner pr. uge, og om der er redundante maskiner til rådighed i tilfælde af nedbrud. Der foretages en samlet evaluering af dette underkriterium.
  • Opgaven skal udføres på det vedlagte grundlag og med undtagelse af: • Følgende bestemmelser i Entreprisekontrakt (dok. nr. 19/12415-23): - Afsnit 2 (Aftaledokumenter) - Afsnit 6 (Kontraktdata) for så vidt angår: Referencen til §11 stk. 1 (Bygherrens forsik-ringer] Referencen til §11 stk. 3 (Entreprenørens forsikringer) Referencen til dagboden anført i Bilag 1D [Tillægsbestemmelser om lærlinge- og elev-aftaler] Referencen til dagbøderne anført i Bilag 1E [Arbejdsklausul] - Afsnit 7 (Fortrolighed) • Følgende bestemmelser i Bilag 1 [Almindelige betingelser baseret på AB18] (dok. nr. 19/12415-6) - §3 (Lovvalg) - §6 stk. 3 vedrørende prioriteringsrækkefølgen - §10 (Bygherrens sikkerhedsstillelse) - §12A stk. 1 for så vidt angår entreprenørens pligt til at overholde Bilag 1F [Code of Conduct for samarbejdspartnere] - §20 stk. 1 for så vidt angår Entreprenørens pligt til at registrere udenlandske medarbejdere til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) - §36 stk. 1 for så vidt angår krav til faktura - §37 (Forfaldstid, betalingsfrist og forretning) - §61 (Konkurs og rekonstruktion mv.) - §62 (En parts død) - §63 (Fælles regler om ophævelse) - Kapitel J [Tvister], herunder: §64 (Løsningstrappe) §65 (Mediation og mægling) §66 (Syn og skøn) §67 (Beslutning om stillet sikkerhed) §68 (Hurtig afgørelse) §69 (Voldgift) - Bilag 1A [Skabelon for entreprenørgaranti] - Bilag 1B [Skabelon for forudbetaling af leverancer] - Bilag 1D [Tillægsbestemmelser om lærlinge- og elevaftaler] - Bilag 1E [Arbejdsklausul] - Bilag 1F [Code of Conduct for samarbejdspartnere Der ikke indgår i evalueringen af ”Kontraktvilkår”. Det er imidlertid muligt for tilbudsgiver at foreslå konkrete og velbegrundede afvigelser til de resterende bestemmelser. Tilbudsgivers afvigelser vil danne grundlag for evalueringen af underkriteriet ”Kontraktforhold”. Det bemærkes at enhver afvigelse kan medføre en reduktion i scoren afhængig af afvigelsens indhold, klarhed og konsekvens. I den forbindelse bemærkes, at afvigelser som har til hensigt at ansvarsbegrænse samt forrykke den økonomiske risiko til fordel for tilbudsgiver, vil have særlig stor betydning for evalueringen. Det bemærkes også at det er et mindstekrav at tilbudsgiver opnår en minimumscoren 4 for ”Kontraktforhold” for at være konditionsmæssigt. Hvis denne score ikke opnås i forbindelse med short-listning eller evaluering, der fører til tildeling af kontrakt, vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning. Hvis tilbudsgiver ikke har afvigelser, og herved fuldt ud opfylder det vedlagte kontraktgrundlag, gives scoren 10. Der foretages en samlet evaluering af dette underkriterium.

Aflevering af tilbud

Åbn originaludbud

Andre bekendtgørelser i samme CPV-kategori

Nyeste bekendtgørelser med samme firecifrede CPV-kategori. Listen kan omfatte både åbne udbud og historik.